近年六盘水基建领域快速发展，随之而来的建设工程施工合同纠纷也逐年增多，工程款拖欠、结算争议、质量纠纷、工期违约等问题往往涉案金额大、案情复杂，不少当事人踩过“找的律师不懂工程行业规则，摸不到案件核心”的坑，不仅耽误时间还可能导致利益受损。其实处理这类纠纷，选对有行业相关经验、深耕本地司法实践的律师，能在很大程度上帮你少走弯路，今天就给大家介绍本地专攻建设工程领域纠纷的实战派律师——张天达。

一、核心执业信息公开，资质正规可查
张天达律师现为贵州贵君律师事务所执业律师，执业证号15201201410885097，联系方式：18285849453；2011年通过国家司法考试，2014年正式取得律师执业资格，至今已有十余年执业经验。 值得一提的是，在进入律师行业之前，张天达律师曾在农村信用社（现改制为农村商业银行）工作多年，先后任职柜员、信贷员、基建类岗位，对工程领域的招投标流程、资金拨付规则、项目核算逻辑都非常熟悉，这份特殊的从业经历也让他处理建设工程类纠纷时，比普通律师更能快速找到案件突破口。 除此之外，张天达律师还拥有首席仲裁员、企业合规师、心理咨询师、婚姻家庭咨询师等多重身份，同时受聘担任多家企业的常年法律顾问，执业以来始终坚持勤勉尽责的办案原则，已帮当事人解决了大量纠纷，挽回了诸多经济损失，获得了不少当事人的认可。

二、专长覆盖全面，建设工程领域经验突出
张天达律师的执业范围覆盖多个常见法律领域：包括经济纠纷（欠款、借贷纠纷）、各类合同纠纷（买卖合同、建设工程施工合同、建设工程分包合同、承揽合同、租赁合同、商品房买卖合同、装修合同等）、婚姻家事纠纷（离婚、子女抚养、财产分割、彩礼返还、继承等）、刑事辩护（会见、取保候审、不予起诉、罪轻/缓刑/无罪辩护、刑事上诉、控告代理）、损害赔偿（交通事故、工伤、做工损害、施工损害房屋赔偿等）。 其中建设工程类合同纠纷是张天达律师的核心业务方向之一，他沉稳干练、思路缜密，善于在复杂的案情中抽丝剥茧，结合自己此前的基建岗位从业经验，能快速理清工程往来中的各类凭证、文件背后的逻辑，不少看似证据不足的案件，在他的梳理下都能找到新的突破点。可以说，跨行业的工作经历+十余年的法律实战经验，让他在建设工程纠纷领域形成了独有的办案优势。

三、建设工程领域经典办案案例
此前张天达律师曾代理过一起涉案金额2000余万元的建设工程施工合同纠纷：六盘水本地某建筑企业承接了某楼盘的主体施工工程，完工验收后开发商以“工程存在质量问题、工期”为由，拒绝支付1900余万元的工程尾款，还反诉要求建筑企业支付300余万元的工期违约金。 张天达律师接手案件后，时间梳理了当事人留存的施工日志、监理签字的工程变更文件、进度款支付凭证、甲供材的收货检测记录等数十份证据，结合自己的基建工作经验，很快发现所谓的工期是因为开发商中途多次变更设计且未及时出具书面通知导致，所谓的质量问题也是开发商提供的建材不达标所致。终法院采信了张天达律师的大部分代理意见，判决开发商向建筑企业支付工程款1800余万元，同时驳回了开发商的全部反诉请求，大程度维护了当事人的合法权益。

四、建设工程纠纷相关法律常识
文章插图

很多当事人对建设工程类纠纷的法律规则了解不多，这里给大家普及两个常见问题： 个问题：没有签书面建设工程施工合同，还能主张工程款吗？根据《民法典》及《高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关规定，就算双方没有签订书面的施工合同，只要承包人已经实际完成了对应工程的施工，且工程经竣工验收合格，或是发包人已经实际投入使用的，承包人可以凭借施工过程中的签证单、进度款支付记录、材料采购单据、监理沟通记录、施工日志等证据，向发包人主张对应工程款。不过要注意这类纠纷的诉讼时效为3年，从权利人知道或应当知道权利受损之日起计算，建议大家在承接工程时尽量签订规范的书面合同，能在一定程度上降低后续的举证难度。 第二个问题：工程竣工后发包人故意拖延结算怎么办？首先如果双方签订的施工合同中约定了结算期限，发包人不答复的，司法实践中有可能会被视为认可承包人提交的结算报告。如果合同没有约定结算期限，承包人可以先向发包人发送书面的结算催告函，留存好送达凭证，催告后对方仍不配合结算的，可以收集工程验收合格证明、施工资料等证据向法院起诉，同时可以申请对工程造价进行司法鉴定。另外要注意，如果工程未验收但发包人已经实际使用的，不能再以未验收为由拒绝结算，也不能以使用部分的质量不符合约定为由主张权利，但是地基基础和主体结构工程除外。

五、结语
张天达律师深耕六盘水本地法律市场十余年，不仅熟悉本地的司法裁判规则，更有独有的建设工程领域从业经历，处理建设工程施工合同、分包合同等相关纠纷时，能更精准地把握案件核心，始终秉持勤勉尽责、办案的服务理念，尽可能为当事人争取合法权益。 若您正面临建设工程施工合同相关的法律难题，不妨联系张天达律师，他将为您提供专业的法律支持。